在現(xiàn)實社會中,我們都知道國家征用土地可以得到一定的補償,但很多時候會遇到拆遷延誤,這會延誤過程。面對這種情況,那么如何支付土地拆遷延誤工期呢?
一、征地拆遷拖延工期如何賠償?
違反合同約定拖延工期是違約的情形。建設(shè)單位可以與建設(shè)單位協(xié)商賠償。協(xié)商不成的,可以向法院起訴。
《中華人民共和國民法典》
第五百七十七條當(dāng)事人不履行合同義務(wù)或者不符合約定的,應(yīng)當(dāng)繼續(xù)履行.采取補救措施或者賠償損失等違約責(zé)任。
第五百八十三條當(dāng)事人一方不履行合同義務(wù)或者不符合約定的,對方在履行義務(wù)或者采取補救措施后有其他損失的,應(yīng)當(dāng)賠償損失。
二、延誤承包人可以索賠的費用
因發(fā)包人原因,如拖欠進度款.原材料未按時提供,造成工期延誤的,承包人可以要求賠償。
根據(jù)合同法的規(guī)定,由于發(fā)包人的原因,工程中途停工。.延期施工的,發(fā)包人應(yīng)當(dāng)采取措施彌補或者減少損失,賠償承包人因停工造成的損失.窩工.倒運.機械設(shè)備調(diào)動.材料和構(gòu)件積壓的損失和實際成本。一般來說,承包人可以要求賠償以下費用:
1.人工損失。如果停工。.窩工工人工資;工人生產(chǎn)效率低下的損失;膳食補貼.工器具費用.各種管理費等相關(guān)人工費用損失。
2.材料成本損失。如工期延誤、材料價格上漲造成的差價損失等。
3.機械損失。因工期延誤造成的相關(guān)機械停工損失、轉(zhuǎn)運損失等相關(guān)費用。
4.施工現(xiàn)場管理費。如工期延誤產(chǎn)生的工資等。
5.物價上漲的差生差價費用。如工人工資上漲等。機械租賃成本上升,材料成本上升等。
我們可以了解到,違反合同約定拖延工期是違約的情況。施工單位可以與施工單位協(xié)商賠償。如果協(xié)商不成,可以向法院起訴。希望大家能理解。以上是整理內(nèi)容。如果有什么不懂的,想了解更多有關(guān)方面的問題或是尋求專業(yè)的律師幫助,歡迎您咨詢北京京云律師事務(wù)所(法律咨詢熱線13811212051)。。
免責(zé)聲明:本網(wǎng)部分文章和信息來源于互聯(lián)網(wǎng),本網(wǎng)轉(zhuǎn)載出于傳遞更多信息和學(xué)習(xí)之目的。如轉(zhuǎn)載稿涉及版權(quán)等問題,請立即聯(lián)系網(wǎng)站管理員,我們會給與以更改或者刪除相關(guān)文章,保證您的權(quán)利。